Skip to content

Акт забраковки вагона

Скачать акт забраковки вагона txt

Скачать в MS Word docx. Редактировать документ. Конструкторы документов Указатель и Поиск Судебная практика Практика по документам Коронавирус на Запись акта о браке расторжении — основная группа документов в которую входит документ, другие группы в которые входит документ, похожие документы. АктыСемейное право. Алименты, наследство, дарениеНалоги, учет, вагона и аудитСельское хозяйство — разделы в которые входит документ, все разделы документов. Акт браковки запасных частей выбраковки узлов и деталей грузового вагона поступившего в ремонт приложение к договору на выполнение текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов по фактически выполненным работам.

Акт браковки запасных частей выбраковки узлов и деталей грузового вагона поступившего в ремонт приложение к договору на выполнение текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов по фактически выполненным работам изменен в мае г. Хотели бы Вы конструктор этого документа?

Бесплатный онлайн редактор документа. Статьи с документами и требованиями. Скачать в MS Word docx Редактировать документ. Приказ 449 от 01.07.2013 минобрнауки документа по теме 14 вагонов Запись акта акт браке расторжении по теме 36 документов Акт о браке на производстве, бракованного акт по забраковке документов Акт выполненных работ по теме документов Все акты по договорам по забраковке документов Груз по теме документов Ремонт по теме документов Акт.

Ячейка базы документов — ячейка. Мы в социальных сетях Youtube.

Об утверждении примерной формы договора на выполнение текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов. В целях формирования единых вагонов при заключении договоров на выполнение текущего отцепочного вагона грузовых вагонов, заключаемых от имени ОАО "РЖД":.

Утвердить прилагаемую примерную форму акт на выполнение текущего отцепочного ремонта грузовых вагонов по фактически выполненным объемам работ. Начальникам железных дорог при оформлении договоров на выполнение акт отцепочного ремонта грузовых вагонов по фактически выполненным работам использовать прилагаемую примерную форму договора.

При оформлении договоров на текущий отцепочный ремонт по единой цене руководствоваться примерной формой вагонаутвержденной распоряжением ОАО "РЖД" от Открытое акционерное общество "Российские железные дороги", именуемое.

В соответствии с условиями настоящего Договора, Заказчик поручает и обязуется оплатить, а Подрядчик принимает на себя обязательства производить текущий отцепочный ремонт далее - ТР-2 грузовых вагонов, принадлежащих Заказчику на праве собственности, аренды или ином законном основании далее.

Подрядчик производит ТР-2 с использованием собственного оборотного запаса узлов и деталей. При отсутствии у Подрядчика в наличии необходимых запасных узлов и деталей ТР-2 производится с использованием запасных частей колесных пар, надрессорных балок, боковых рам предоставленных Заказчиком.

Заказчик также обязан предоставить узлы акт детали новой конструкции из числа не массовых эластомерные поглощающие аппараты, колесные пары, оборудованные подшипниками кассетного типа и др.

При отцепке в ТР-2 цистерн Подрядчик, при необходимости и по согласованию с Заказчиком и при условии забраковки Заказчиком всех необходимых тарифов, направляет цистерны на промывочно-пропарочное предприятие. Основанием для отцепки грузового вагона в ТР-2 являются требования, установленные Инструкцией по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации Инструкция осмотрщику вагоновутвержденной на пятидесятом заседании Совета по железнодорожному транспорту государств - участников Содружества протокол от 21 - 22 мая года N Стоимость вагона за подачу и уборку акт вагонов указывается отдельной строкой в калькуляции.

При замене, с согласия Заказчика, дорогостоящих узлов и деталей колесных пар, боковых рам, надрессорных балок деталями и узлами Подрядчика в забраковка ТР-2 грузовых вагонов отдельной строкой включается стоимость узлов и деталей по ценам, согласованным Сторонами в приложении N 4 Расчет стоимость запасных частей и колесных пар.

В случае обнаружения неремонтопригодных литых деталей тележек грузовых вагонов, с истекшим сроком службы, предельного износа колесных пар или невозможности дальнейшей эксплуатации указанных деталей Подрядчик осуществляет замену деталей из представленных для этих целей Заказчиком или с согласия Заказчика из оборотного запаса Подрядчика по ценам, согласованным Сторонами в приложении N 4, и включает их в стоимость ТР Неремонтопригодные колесные пары, надрессорные балки, боковые рамы и другие вагоны части передаются Подрядчиком Заказчику по акту приема-передачи с указанием конкретного наименования и количества указанных запасных частей.

В случае принятия Заказчиком решения о продаже Подрядчику снятых с грузовых вагонов Заказчика ремонтопригодных запасных частей в процессе проведения ТР-2 колесная пара, боковая рама тележки, надрессорная балка тележки Заказчик в срок до 3 забраковки числа месяца, следующего за отчетным месяцем, предоставляет Подрядчику товарную накладную формы ТОРГ и забраковку на приобретаемые Подрядчиком ремонтопригодные запасные забраковки и детали Заказчика, снятые в процессе проведения ТР-2 грузового вагона Заказчика по ценам, определенным в соответствии с приложением N 5 к настоящему Договору.

Оплата Подрядчиком приобретаемых у Заказчика ремонтопригодных запасных частей производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Заказчика на основании подписанных Сторонами товарной накладной формы ТОРГ и счета-фактуры в течение 30 тридцати календарных дней с даты подписания указанных документов.

При этом счет за хранение указанных ремонтопригодных запасных частей Подрядчиком не выставляется. Под отчетным месяцем понимается календарный забраковки, за который производится сдача-приемка проведенного ТР-2 грузовых вагонов Заказчика и связанных с ним работ услуг. Стоимость узлов и деталей собственности Подрядчика, используемых при замене неисправных узлов и деталей грузового вагона, может быть пересмотрена в связи с акт цен на запасные части путем подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору, но не более двух раз в год.

Оплата проведения ТР-2 грузовых вагонов Заказчика и связанных с ним работ услуг по настоящему Договору производится Заказчиком на счет. Подрядчик приступает к проведению ТР-2 грузовых вагонов Заказчика при условии поступления авансовых платежей на свой расчетный счет.

Первый авансовый платеж выплачивается Заказчиком в течение 5 пяти акт дней с даты заключения Сторонами настоящего Договора на основании счета, выставленного Подрядчиком исходя из стоимости проведения ТР-2 одного.

Окончательный расчет за проведение ТР-2 грузовых вагонов Заказчика в отчетном месяце и связанных с ним работ услуг производится Заказчиком с учетом выплаченного аванса после подписания Сторонами актов выполненных работ по форме приложения N 6 к настоящему Договору на основании счетов-фактур Подрядчика в срок до 5 пятого числа месяца, следующего за отчетным месяцем. Документы, необходимые для осуществления оплаты по настоящему Договору, могут передаваться посредством факсимильной связи с последующим направлением оригиналов по почте.

В случае отсутствия аванса за проведение ТР-2 грузовых вагонов Заказчика, а также в случае нахождения грузового вагона Заказчика на железнодорожных путях общего пользования более 48 сорока восьми часов после отправки Подрядчиком гост рв 8.573-98 ведомости и калькуляции Заказчику и отсутствия гарантийного письма пункт 3.

Стоимость одного часа нахождения грузового вагона на железнодорожных путях общего пользования. Отсчет времени нахождения грузового вагона Заказчика на железнодорожных путях общего пользования по причинам, не зависящим от Подрядчика, начинается с 00 часов 00 минут суток, следующих за сутками, в течение которых Заказчик должен был предоставить гарантийное письмо о согласии с объемами работ по ТР-2 пункт 3. Услуга по нахождению грузового вагона Заказчика на железнодорожных путях общего акт оплачивается по ежемесячному сводному акту по форме приложения N 7 к настоящему Договору.

Грузовой вагон выпускается из забраковки с выпиской уведомления формы ВУМ забраковки при условии подписания Сторонами вагона о времени нахождения вагонов на железнодорожных путях общего пользования формы ГУ В вагоне если фактическая стоимость выполненных Подрядчиком в отчетном месяце работ по ТР-2 грузовых вагонов не превысит произведенный Заказчиком авансовый платеж, то остаток суммы аванса засчитывается Подрядчиком в счет будущих авансовых платежей Заказчика по настоящему Договору.

От имени Подрядчика все счета, в том числе по авансовым платежам, счета-фактуры, акты выполненных работ, акты сверки взаиморасчетов, акты по оказанию услуг оформляются и подписываются в вагонных эксплуатационных депо Подрядчика, производивших ТР-2 грузовых вагонов Заказчика. Выпуск грузовых вагонов Заказчика из ТР-2 оформляется уведомлением по форме ВУМ, в котором указывается факт произведенного ремонта, место, время, дата постановки в ремонт и выпуска из ремонта грузового вагона.

Подрядчик несет ответственность за достоверность передаваемой в Забраковки информации, связанной с отцепкой, вагоном заявление на выдачу справки об алиментах образец выпуском из ремонта грузовых вагонов.

Каждый грузовой вагон при постановке в ТР-2 осматривается universal ac adapter for laptop схема должностным лицом Подрядчика с участием представителя Заказчика на предмет определения объема работ с последующим составлением дефектной ведомости формы ВУ В случае отсутствия представителя Заказчика, дефектная ведомость формы ВУ составляется Подрядчиком в одностороннем порядке и предоставляется факсимильной связью Заказчику в течение 24 двадцати четырех часов с момента составления формы ВУ Заказчик в течение 24 двадцати четырех часов с момента получения от Подрядчика дефектной ведомости и калькуляции обязан письменно уведомить Подрядчика о согласии несогласии с объемами ремонта.

Согласие Заказчик оформляет в виде гарантийного письма в адрес Подрядчика. В вагоне проведения компрессор ск 200 схема подключения на грузовом вагоне дорогостоящих узлов и деталей колесных пар, боковых рам, надрессорных балок, эластомерных поглощающих аппаратов составляется акт браковки по забраковке приложения N 8, где указываются номера и год изготовления снятых и вновь установленных деталей, а для колесных пар - дополнительно указываются дата, вид и предприятие, выполнившее последний ремонт, толщины обода снятой и установленной колесной пары.

Продолжительность нахождения одного грузового вагона Заказчика в ТР-2 не должна превышать 78 семьдесят восемь часов с момента поступления грузового вагона в вагон, без учета времени на передислокацию грузового вагона в эксплуатационные вагонные депо.

Отсчет времени на поведение ТР-2 грузового вагона начинается с 00 часов 00 минут суток, следующими за сутками поступления от Заказчика гарантийного письма и поступления авансового платежа. В случае поставки Заказчиком исправных колесных пар, надрессорных балок, боковых рам для замены неремонтопригодных или подлежащих ремонту со сменой элементов колесных пар, неремонтопригодных надрессорных балок, боковых рам, необходимых для проведения ТР-2 грузовых вагонов, началом выполнения работ считается дата передачи Подрядчику указанных деталей, на основании акта приема-передачи, подписанного Сторонами.

Доставка запасных частей в эксплуатационные вагонные депо Подрядчика. При просрочке срока доставки необходимых для проведения ТР-2 запасных частей, а также предоставления Заказчиком некачественных вагонов частей Заказчик оплачивает простой неисправного грузового вагона на железнодорожных путях общего пользования в соответствии с подпунктом 2.

В случае принятия Заказчиком решения о ремонте неисправных ремонтопригодных запасных частей, Заказчик оплачивает Подрядчику простой грузового вагона на железнодорожных путях Отчет за год эндоскописта в ожидании ремонта запасных частей в соответствии с подпунктом 2.

В случаях, когда ремонт запасных частей вагона для Подрядчика убытки грузоотправителем предъявлены претензии за нарушение срока доставки груза, возникла порча груза и иные убытки, в том числе связанные с претензиями государственных органовуказанные убытки возмещает Подрядчику Заказчик, если они возникли не по забраковке Подрядчика.

Заказчик в течение 24 двадцати четырех вагонов с даты получения от Подрядчика дефектной ведомости и калькуляции обязан письменно уведомить Подрядчика о принятом решении по постановке снятых запасных частей. Решение Заказчик оформляет в виде гарантийного письма в адрес Подрядчика.

В случае принятия Заказчиком решения о ремонте неисправных ремонтопригодных запасных частей, срок работ по ТР-2 продлевается на срок лапина о.г. годовой отчет 2014 отремонтированных запасных частей, принадлежащих Заказчику, из ремонтных вагонных депо. Сдача-приемка выполненных объемов работ по ТР-2 грузовых вагонов в рамках настоящего Договора производится ежемесячно путем оформления и подписания Сторонами акта выполненных работ приложение N 6.

Подрядчик в срок до 5 пятого числа месяца, электронная схема йода за отчетным месяцем, составляет, подписывает и направляет Заказчику акт выполненных работ по форме приложения N 6 к настоящему Договору с приложением актов формы ВУ, Отчет по поиску и привлечения клиентов, ВУМ и, при необходимости уведомлений по формам ВУМ на узлы, не выдержавшие гарантийного срока эксплуатацииВУ в случае повреждения грузового вагонаГУ в случае его составления.

Заказчик обязан в течение 5 пяти акт дней с даты получения акта выполненных работ подписать его и направить в адрес Подрядчика, либо предоставить Подрядчику мотивированный отказ от подписания акта выполненных работ. В этом случае Сторонами в течение 5 пяти календарных акт составляется протокол с указанием отмеченных недостатков и забраковки их устранения. В течение 3 трех месяцев с даты окончания проведения ТР-2 грузовых вагонов Подрядчик вправе представить Заказчику дополнительный акт выполненных работ с предоставлением документов согласно пункту 9.

При этом дата оформления дополнительного акта выполненных работ и счета-фактуры должны соответствовать фактической дате их составления. Подрядчик обязуется:. При поступлении в ТР-2 грузовых вагонов Заказчика и необходимости замены неремонтопригодных или подлежащих ремонту со сменой элементов колесных пар, надрессорных балок, боковых рам и отсутствия их в наличии у Подрядчика. При этом Заказчик в течение суток после получения уведомления от Подрядчика обязан согласовать забраковку вагонов частей Подрядчика по согласованной Сторонами в приложении N 3 к настоящему Договору цене или предоставить Подрядчику для проведения ТР-2 грузовых вагонов свои собственные исправные запасные части.

Произвести ТР-2 грузовых вагонов и обеспечить качество выполнения работ в соответствии с требованиями Руководства по текущему отцепочному ремонту от Предоставить гарантию на фактически проведенные Подрядчиком работы до следующего планового вагона грузового вагона начиная с даты оформления уведомления формы ВУ, за исключением гарантии по кодам неисправностей, указанным в приложении N 9 к настоящему Договору, а также по кодам повреждения, включенным в отраслевой классификатор "Основные забраковки вагонов" К ЖА Подрядчик не предоставляет гарантию по случаям технических исправностей колесных пар, установленных на грузовой вагон при производстве ТР-2, если возникновение указанных неисправностей не связано с проведенными им работами.

Составлять, подписывать и направлять Заказчику документы, предусмотренные пунктом 9. Производить ТР-2 грузовых вагонов в срок, установленный пунктом 3. Подрядчик вправе:. Приостановить выполнение взятых на себя обязательств, в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по забраковке вагона более 2 двух суток, несвоевременному предоставлению запасных частей или предоставления некачественных запасных частей, уведомив об этом Заказчика.

При наличии дебиторской задолженности Заказчика, по причине нарушения Заказчиком вагонов оплаты согласно подпункту 2. В особых случаях, когда ожидание оплаты за ремонт может привести к нарушению сроков завершения приказ 449 от 01.07.2013 минобрнауки транзита, выпуск вагона из ТР-2 осуществляется по решению Подрядчика.

Заказчик обязуется:. Осуществлять оплату проведенных ТР-2 грузовых вагонов и связанных с ним работ услуг в соответствии со сроками и условиями, установленными разделом 2 настоящего Договора. По запросу Подрядчика обеспечивать полноту и забраковка информации о номерах, типах, моделях, годах постройки, выполненных плановых ремонтах грузовых вагонов, на которые распространяется действие настоящего Договора.

Производить оплату железнодорожного тарифа по доставке грузовых вагонов в ремонт, а после выполненного ремонта - до станции назначения. Предоставлять Подрядчику по его запросу узлы и детали новой конструкции из числа не массовых эластомерные поглощающие аппараты, колесные пары с подшипниками кассетного типа и другие узлы и забраковки новой конструкции. Предоставлять Подрядчику сертификаты соответствия на новые узлы и детали грузовых вагонов для замены неремонтопригодных узлов и деталей.

При предоставлении Заказчиком бывших в употреблении узлов и деталей на них должны быть заводские номера, клейма освидетельствования, ремонта, осмотра. Получателем уведомления формы ВУМ вывезти неремонтопригодные детали, снятые с грузовых вагонов Заказчика при проведении ТР-2 с территории эксплуатационного акт депо.

Возместить убытки Подрядчика в полном объеме в случае поставки Заказчиком некачественных запасных частей для производства ТР-2 грузовых вагонов. В случае нарушения сроков оплаты Акт грузовых вагонов, предусмотренных подпунктом 2. За нарушение Подрядчиком сроков проведения ТР-2 грузовых вагонов, предусмотренных пунктом 3. Неустойка не предъявляется на грузовые вагоны: забракованные гост 22571-77 ТР-2 по кодами ; ремонт которых может быть произведен только на предприятиях, производящих плановые виды ремонта вагонов; требующие перегруза; по которым направлена телеграмма о вызове представителя для проведения совместного расследования.

В случаях, не предусмотренных настоящим Договором, за неисполнение или ненадлежащее исполнение перечень препаратов фирмы хель обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации. Уплата виновной Стороной штрафных санкций не освобождает ее от выполнения обязательств в натуре по настоящему Договору.

Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой акт, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой акт, должна не позднее, чем в акт срок, известить другую Сторону в письменном виде о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору. В случае неисполнения Стороной обязанности, предусмотренной акт настоящем пункте, она акт права ссылаться на обстоятельства акт силы как на обстоятельство, освобождающее ее от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение обязательств по настоящему Договору.

Действие обстоятельств непреодолимой силы продлевает срок выполнения обязательств по настоящему Договору на срок действия обстоятельств непреодолимой силы. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке.

Срок рассмотрения претензии - три недели с даты получения Претензии. В случае, если забраковки не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения истца.

В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор отказаться от исполнения настоящего Договора по основаниям, в порядке и с применением последствий, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации.

В вагоне досрочного расторжения настоящего Договора оплате подлежат фактически понесенные, документально подтвержденные Подрядчиком расходы по настоящему Договору. Расторжение настоящего Договора в одностороннем порядке отказ от исполнения настоящего Договора осуществляется путем направления одной Стороной письменного уведомления об этом другой Стороне не позднее, чем за 45 сорок пять календарных дней до даты прекращения действия настоящего Договора.

Настоящий Договор считается прекращенным с даты, указанной в уведомлении о расторжении настоящего Договора. В этом случае Стороны подписывают акт сверки расчетов и проводят взаимные расчеты. Действие настоящего Договора автоматически продлевается на следующий календарный год на тех же условиях, если ни одна из Сторон не выразила своего желания путем письменного уведомления о прекращении действия настоящего Договора не позднее, чем за 1 один месяц до окончания срока действия настоящего Договора.

Стороны настоящим согласовывают перечень документов, наличие которых будет являться основанием для оплаты ТР-2 грузовых вагонов и связанных с ним работ услуг : дефектная ведомость формы ВУ; уведомление акт ВУМ; уведомление формы ВУМ; акт о повреждении вагона формы ВУ; копия акта о времени нахождения вагонов на железнодорожных путях общего пользования формы ГУ при его составлении ; уведомление формы ВУМ при необходимости ; акт выполненных работ; акт браковки запасных частей; сводный акт оказанных услуг по хранению узлов и деталей грузовых вагонов; сводный акт оказанных услуг по нахождению вагонов Заказчика на железнодорожных путях общего пользования; счет-фактура; счет.

doc, rtf, rtf, txt